Договор-Оферта с Заказчиком о Выполнении Работ и Оказании Услуг

Настоящий Договор-Оферта с Заказчиком о Выполнении Работ и Оказании Услуг (далее "Договор" или "Договор-Оферта") заключается между:

Компанией "Флайм Б.В." (Flime B.V.), должным образом зарегистрированной и осуществляющей деятельность по законодательству Нидерландов под регистрационным номером 72189436, адрес регистрации: Нидерланды, Амстердам, 1018TX, ул. Рейнспурпляйн 10 (далее "Flime" или "Подрядчик"), в лице Генерального директора г-жи Анны Лихопёрской

и

юридическим лицом, принявшим условия настоящего публичного Договора-Оферты путём активации чекбокса "С условиями Договора-Оферты ознакомлен и согласен" (далее "Заказчик"). Принятие условий настоящего Договора-Оферты Заказчиком путём активации чекбокса "С условиями Договора-Оферты ознакомлен и согласен" ниже, означает подтверждение свободного волеизъявления Заказчика, направленного на полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора-Оферты и всех иных документов, ссылки на которые приведены в настоящем Договоре-Оферте, и присоединение к настоящему Договору-Оферте на приведённых ниже условиях.

Для целей настоящего Договора-Оферты Заказчик и Flime далее совместно именуются "Стороны", а по отдельности "Сторона".

Преамбула

ПОСКОЛЬКУ Подрядчик осуществляет деятельность по выполнению определённых видов Работ и оказанию определённых видов Услуг, как они определены в настоящем Договоре-Оферте, как самостоятельно, так и с помощью Субподрядчиков, как они определены в настоящем Договоре-Оферте;

ПОСКОЛЬКУ Заказчик желает привлечь Подрядчика для целей выполнения Работ и оказания Услуг, а также осуществления иных действий в соответствии с настоящим Договором-Офертой за Вознаграждение, а Подрядчик согласен выполнять Работы и оказывать Услуги по настоящему Договору-Оферте на установленных Договором условиях;

ТАКИМ ОБРАЗОМ, с учётом взаимных договорённостей и заверений, содержащихся в Договоре-Оферте, настоящим Стороны договариваются о нижеследующем:

Определения

Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что для целей настоящего Договора-Оферты приведённые ниже определения будут иметь следующие значения:

"Отчётный Период" означает 1 (Один) календарный месяц.

"Электронная Подпись" означает создаваемые Заказчиком при регистрации Личного Кабинета Заказчика в Сервисе Flime логин (имя пользователя) и пароль (код доступа).

"Биллинговая Система Flime" означает специализированную биллинговую систему, интегрированную в Сервис Flime, предназначенную для учёта:

Создаваемых Заказчиком в Личном Кабинете Проектов и Заданий, в рамках которых Подрядчик выполняет Работы и/или оказывает Услуги, а также хода выполнения Работ и/или оказания Услуг в рамках таких Проектов и Заданий;

сумм Вознаграждения, подлежащих выплате Подрядчику за выполнение Работ и/или оказание Услуг в рамках соответствующих Заданий.

"Сервис Flime" означает принадлежащий Подрядчику и управляемый Подрядчиком интерактивный сервис, доступный по уникальному адресу в сети Интернет www.flime.com, предназначенный для обеспечения взаимодействия Заказчика и Подрядчика.

Интеллектуальная Собственность означает объекты авторского права (охраняемые авторским правом произведения) любого рода, создание которых и отчуждение Интеллектуальных Прав (в том числе, исключительного авторского права) на которые Подрядчиком может потребоваться при выполнении определённых Работ.

"Интеллектуальные Права" означают, совместно, все права в отношении Интеллектуальной Собственности, включая, но не ограничиваясь этим, исключительное право на Интеллектуальную Собственность, в том числе, право на переработку Интеллектуальной Собственности, право на обнародование (раскрытие) Интеллектуальной Собственности и все иные права, связанные с Интеллектуальной Собственностью.

"Личный Кабинет" означает персонализированный раздел Сервиса Flime, закрытый для публичного доступа, доступ к которому Заказчиком осуществляется посредством ввода Электронной Подписи на странице входа в Сервис Flime. Личный Кабинет предназначен для взаимодействия Заказчика, Подрядчика и Субподрядчиков по Заданиям/Проектам, в том числе для размещения Заданий и приемки Результатов.

"Проект" означает совокупность определённых, связанных между собой Заданий на выполнение/оказание взаимосвязанных Работ/Услуг.

"Вознаграждение" означает вознаграждение Субподрядчика за выполнение Работ и/или оказание Услуг по настоящему Договору-Оферте.

"Результат" означает результат выполненных Работ, который может включать в себя, помимо прочего, Интеллектуальную Собственность, или который может непосредственно являться Интеллектуальной Собственностью.

"Субподрядчики" означают пользователей Сервиса Flime, являющихся субподрядчиками Подрядчика, и привлекаемых Подрядчиком для целей выполнения Работ и/или оказания Услуг в рамках определённых Заданий/Проектов. Субподрядчики могут также привлекаться Подрядчиком из компаний–контрагентов Подрядчика.

"Задания" означают, в совокупности, создаваемые Заказчиком посредством Личного Кабинета задания на выполнение Подрядчиком определённых Работ и/или оказание определённых Услуг в рамках соответствующих Проектов.

"Работы и Услуги" совместно означают те виды работ и услуг, выполнение и оказание которых Подрядчиком в рамках Заданий/Проектов доступно для выбора Заказчиком посредством создания Заданий в Личном Кабинете Заказчика в Сервисе Flime. Перечень доступных для выполнения и оказания Подрядчиком для Заказчика Работ и Услуг приведён в Приложении 1 к настоящему Договору, а также доводится до сведения Заказчика посредством Личного Кабинета Заказчика в Сервисе Flime.

"Акт Приёмки Работ/Услуг" ("Акт") означает единообразный акт приёмки выполненных Работ и/или оказанных Услуг, подписываемый Подрядчиком в одностороннем порядке по окончании каждого Отчётного Периода, предоставляемый Заказчику на условиях настоящего Договора-Оферты.

1. Предмет Договора-Оферты

  1. Принимая условия настоящего Договора- Оферты путём активации чекбокса "С условиями Договора- Оферты ознакомлен и согласен" и регистрации Личного Кабинета в Сервисе Flime Заказчик соглашается принимать оказанные Подрядчиком для Заказчика Услуги и/или выполненные Работы и Результаты выполненных Работ в рамках Проектов и входящих в такие Проекты Заданий, и выплачивать Подрядчику Вознаграждение за выполненные Работы и/или оказанные Услуги на условиях настоящего Договора-Оферты.
  2. Выполнение Подрядчиком Работ и оказание Услуг по настоящему Договору-Оферте осуществляется в соответствии с Заданиями Заказчика. Заказчик создаёт Задания на выполнение Работ и оказание Услуг по настоящему Договору-Оферте посредством и с помощью Личного Кабинета Заказчика в Сервисе Flime.
  3. Принимая условия настоящего Договора- Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что Заказчик вправе устанавливать только следующие условия в отношении Заданий:
    1. Работы и/или Услуги, подлежащие выполнению/оказанию, которые Заказчик выбирает из перечня Работ и Услуг, доступных для выбора Заказчиком посредством Личного Кабинета;
    2. сроки выполнения Работ и/или оказания Услуг в рамках Задания;
    3. стоимость Задания, то есть Вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ и/или оказание Услуг в рамках Задания;
    4. если срок выполнения Работ и/или оказания Услуг превышает 1 (Один) Отчётный Период - график платежей Вознаграждения.
  4. Принимая условия настоящего Договора- Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что условия Заданий не могут изменяться Заказчиком после приёмки Заказчиком оказанных Услуг либо выполненных Работ и Результатов выполненных Работ посредством Личного Кабинета Заказчика в соответствии с процедурой, установленной Разделом 2 настоящего Договора-Оферты. Тем не менее, Заказчик может изменить, отменить или отправить на доработку существующее Задание посредством Личного Кабинета Заказчика до момента приёмки Заказчиком оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результатов выполненных Работ.
  5. Созданное Заказчиком Задание может быть отклонено Подрядчиком в следующих случаях:
    1. Работы и Услуги в рамках Задания не входят в перечень Работ и Услуг, доступных для выбора Заказчиком;
    2. предлагаемый Заказчиком размер Вознаграждения Подрядчика не соответствует минимальному размеру Вознаграждения Подрядчика за выполнение Работ и оказание Услуг, который доводится до сведения Заказчика посредством Личного Кабинета;
    3. Задание не соответствует иным параметрам или ограничениям, установленным Подрядчиком.
  6. Принимая условия настоящего Договора- Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, а именно Субподрядчиков, для целей выполнения Работ и/или оказания Услуг по настоящему Договору-Оферте. При этом Подрядчик самостоятельно выплачивает Субподрядчикам причитающееся им вознаграждение из Вознаграждения Подрядчика. Заказчик не несёт каких-либо обязательств по оплате вознаграждения Субподрядчиков за выполнение Работ и/или оказание Услуг.
  7. В случаях привлечения Субподрядчиков для целей выполнения Работ и/или оказания Услуг по настоящему Договору-Оферте, Заказчик вправе, с помощью функциональности Личного Кабинета Заказчика, самостоятельно и напрямую взаимодействовать с Субподрядчиками по вопросам, относящимся к выполнению Работ и/или оказанию Услуг Субподрядчиками. Настоящим Стороны явным образом соглашаются, что, как такое взаимодействие между Заказчиком и Субподрядчиками, так и факт предоставления Подрядчиком Заказчику технической возможности осуществления такого взаимодействия, не являются, не могут являться и не могут рассматриваться, как направленные на возникновение между Заказчиком и любым таким Субподрядчиком трудовых отношений, отношений работы по найму, отношений между заказчиком и независимым подрядчиком и любых аналогичных отношений.
  8. В случаях необходимости использования материалов Заказчика для целей выполнения Работ и/или оказания Услуг по соответствующему Заданию Подрядчик и, в случаях, когда это применимо, Субподрядчики, вправе в течение всего срока выполнения Работ и/или оказания Услуг по Заданию использовать такие материалы Заказчика для целей выполнения Работ и создания Результата Работ и/или для целей оказания Услуг, без права передачи таких материалов Заказчика третьим лицам. При этом, в случаях, когда это применимо, Заказчик обязан самостоятельно и напрямую предоставлять необходимые материалы соответствующим Субподрядчикам. После принятия выполненных Работ и Результата выполненных Работ и/или принятия оказанных Услуг Заказчиком, за Подрядчиком и соответствующими Субподрядчиками не сохраняются какие-либо права на материалы Заказчика. Для целей настоящего Договора-Оферты под "материалами Заказчика" понимаются и включают в себя любые материалы, предоставляемые Заказчиком для целей выполнения Работ и/или оказания Услуг по настоящему Договору-Оферте, в том числе, но не ограничиваясь этим, оборудование, комплектующие, расходные материалы, а также охраняемые авторским правом произведения, исключительное авторское право на которые принадлежит Заказчику, и иную интеллектуальную собственность Заказчика.
  9. В случаях использования материалов Подрядчика или соответствующего Субподрядчика при выполнении Работ по Заданию, Заказчик вправе использовать такие материалы в составе Результата на неисключительной основе без каких-либо ограничений и изъятий в отношении осуществления Заказчиком Интеллектуальных Прав Заказчика на Результат.

2. Приёмка оказанных Услуг и Результатов выполненных Работ

  1. По завершении выполнения Работ в рамках соответствующего Задания, Подрядчик передаёт Заказчику Результат выполненных Работ. Передача Результата производится посредством Личного Кабинета Заказчика в Сервисе Flime. Стороны соглашаются, что Результат выполненных Работ в отдельных случаях также может быть передан Заказчику посредством электронных коммуникаций (таких, как электронная почта или защищённый FTP-сервер) без использования Личного Кабинета или иной функциональности Сервиса Flime; тем не менее, приёмка Результата, переданного Заказчику указанным способом, будет также осуществляться посредством Личного Кабинета Заказчика.
  2. После передачи Результата, в соответствии с Пунктом 2.1 выше, Заказчик производит приёмку Результата, либо направляет посредством Личного Кабинета отказ от приёмки Результата в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком Результата.
  3. По завершении оказания Услуг в рамках соответствующего Задания, Заказчик производит приёмку Услуг, либо направляет посредством Личного Кабинета отказ от приёмки Услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты завершения оказания Услуг, установленной в соответствующем Задании.
  4. Оказанные Услуги считаются оказанными надлежащим образом, качественно, своевременно и в полном объёме и принятыми Заказчиком без каких-либо возражений или претензий любого рода, а выполненные Работы считаются выполненными надлежащим образом, качественно, своевременно и в полном объёме, и принятыми Заказчиком без каких-либо возражений или претензий любого рода, после приёмки оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результатов выполненных Работ Заказчиком путём нажатия в Личном Кабинете Заказчика интерактивной кнопки "Принять", либо принятия Заказчиком оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результатов выполненных Работ посредством API метода, автоматизирующего работу Сервиса Flime. Приёмка оказанных Услуг, выполненных Работ и Результатов выполненных Работ считается завершённой после отображения на странице соответствующего Задания статуса "Завершено". Стороны соглашаются, что условия настоящего Пункта распространяются также на случаи, когда Результаты передаются Заказчику без использования Личного Кабинета Заказчика, и в таких случаях Заказчик обязан подтвердить приёмку каждого передаваемого таким образом Результата путём нажатия в Личном Кабинете интерактивной кнопки "Принять".
  5. Принимая условия настоящего Договора- Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что в случаях приёмки Заказчиком Результатов выполненных Работ, каждый Результат считается проверенным (в том числе, но не ограничиваясь этим, проверенным на возможное наличие в Результате скрытых недостатков), одобренным и принятым Заказчиком без каких-либо возражений или претензий любого рода. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что в момент приёмки Результата Заказчиком все риски в отношении Результата полностью переходят к Заказчику, и после приёмки Результата Заказчиком, Заказчик не вправе и не будет предъявлять к Подрядчику или против Подрядчика претензии любого рода в отношении принятого Заказчиком Результата, в том числе, но не ограничиваясь этим, претензии в отношении полноты или качества Результата, либо возможного нарушения прав третьих лиц на какую-либо интеллектуальную собственность таких третьих лиц. Дополнительно, Стороны особо оговаривают, что в тех случаях, когда Результат создавался Субподрядчиками и был надлежащим образом принят Заказчиком, Заказчик вправе самостоятельно предъявлять претензии только и исключительно к соответствующим Субподрядчикам или против них, включая, но не ограничиваясь этим, относительно возможного наличия в Результате скрытых недостатков либо возможного нарушения прав третьих лиц на какую- либо интеллектуальную собственность таких третьих лиц.
  6. Приёмка оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результатов выполненных Работ Заказчиком является основанием для зачёта Подрядчиком авансовых платежей в качестве Вознаграждения за оказанные Услуги и/или выполненные Работы.

3. Интеллектуальная Собственность и Интеллектуальные Права

  1. Если соответствующее Задание устанавливает необходимость получения Заказчиком Интеллектуальных Прав на Интеллектуальную Собственность, Интеллектуальные Права на такую Интеллектуальную Собственность автоматически принадлежат в полном объёме Заказчику с момента приёмки Заказчиком Результата, содержащего Интеллектуальную Собственность либо являющегося Интеллектуальной Собственностью.
  2. Если и в той степени, в которой Интеллектуальные Права на Интеллектуальную Собственность автоматически не переходят Заказчику в соответствии с Пунктом 3.1 выше, то Подрядчик и, в случаях, когда это применимо, Субподрядчики в момент приёмки соответствующего Результата Заказчиком, передают, уступают и отчуждают Заказчику все Интеллектуальные Права на Интеллектуальную Собственность в полном объёме. При этом Заказчик и Подрядчик соглашаются, что суммы Вознаграждения, которые Заказчик уплачивает Подрядчику в каждом отдельном случае за выполнение Работ по созданию Интеллектуальной Собственности являются достаточным и полным Вознаграждением Подрядчика, как за выполнение Работ по созданию Результата, содержащего Интеллектуальную Собственность либо являющегося Интеллектуальной Собственностью, так и за отчуждение Заказчику в полном объёме всех Интеллектуальных Прав на Результат, содержащий Интеллектуальную Собственность либо являющийся Интеллектуальной Собственностью.
  3. После приёмки соответствующего Результата Заказчиком:
    1. Подрядчик или Субподрядчики (в зависимости от того, что применимо) не сохраняют за собой никаких Интеллектуальных Прав в отношении Интеллектуальной Собственности;
    2. Заказчик самостоятельно обеспечивает соблюдение Интеллектуальных Прав на Интеллектуальную Собственность третьими лицами;
    3. Подрядчик обязуется не оспаривать, не поручать и не помогать любому третьему лицу опротестовывать или оспаривать действительность Интеллектуальных Прав Заказчика на Интеллектуальную Собственность.

4. Отчётность

  1. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания каждого Отчётного Периода Подрядчик направляет Заказчику посредством Личного Кабинета Заказчика Акт Приёмки Работ/Услуг в электронной форме, форма которого приведена в Личном Кабинете Заказчика. Акт считается утверждённым Заказчиком, если в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента направления Акта Заказчику, Заказчик не направляет Подрядчику посредством Личного Кабинета Заказчика мотивированные возражения в отношении Акта. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик подтверждает своё согласие с формой Акта, а также соглашается с тем, что если в форму Акта впоследствии будут вноситься изменения Подрядчиком, то создание Заданий, приёмка оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результатов выполненных Работ Заказчиком после введения Подрядчиком такой новой формы Акта, будет означать согласие Заказчика с такой новой формой Акта. Указанный Акт содержит сведения о Работах и/или Услугах, выполненных и/или оказанных в рамках Заданий в Отчётном Периоде, совокупной сумме Вознаграждения Подрядчика за Работы и/или Услуги, выполненные и/или оказанные в рамках Заданий в Отчётном Периоде, и применимые суммы НДС.

5. Вознаграждение Подрядчика. Порядок расчётов

  1. Оплата за выполнение Работ и/или оказание Услуг по настоящему Договору-Оферте производится Заказчиком путём внесения авансового платежа в размере 100% (Ста процентов) от Вознаграждения Подрядчика за выполнение Работ и/или оказание Услуг, запрашиваемых Заказчиком по Заданиям, с учётом остатка более ранних авансовых платежей. При этом, размер авансового платежа устанавливается Заказчиком самостоятельно посредством Личного Кабинета в Сервисе Flime. На сумму вносимого Заказчиком авансового платежа Подрядчиком выставляется счёт в электронной форме, который направляется Заказчику посредством Личного Кабинета Заказчика, а также предоставляется Заказчику в печатной форме, если это запрашивается Заказчиком посредством Личного Кабинета.
  2. Вознаграждение Подрядчика за выполненные Работы и оказанные Услуги по настоящему Договору- Оферте в соответствующем Отчётном Периоде, складывается из следующих сумм Вознаграждения (Ʃ Rt - общая сумма Вознаграждения за оказание Услуг и выполнение Работ по всем Заданиям Заказчика в Отчётном Периоде):
    1. всех сумм Вознаграждения за все Услуги в рамках всех Заданий, которые оказывались Заказчику и приняты Заказчиком в Отчётном Периоде;
    2. всех сумм Вознаграждения за все Работы в рамках всех Заданий, Результаты выполнения которых приняты Заказчиком в Отчётном Периоде.
  3. Вознаграждение Подрядчика за Работы и Услуги автоматически списывается Подрядчиком из суммы авансового платежа, внесённой Заказчиком в отношении соответствующего Задания, в момент приёмки Заказчиком оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результата выполненных Работ в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора-Оферты.
  4. Для расчёта сумм Вознаграждения, подлежащих уплате Подрядчику за выполнение Работ и/или оказание Услуг по каждому Заданию в каждом Отчётном Периоде, Стороны соглашаются применять следующую формулу: Rt = WSp*C, в которой:
    1. "Rt" означает общую сумму Вознаграждения за выполнение Работ и/или оказание Услуг по соответствующему Заданию;
    2. "WSp" означает размер Вознаграждения Подрядчика, установленный Заказчиком в Задании и согласованный Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором-Офертой;
    3. "C" - означает коэффициент в пределах от 1,03 до 1,10, отображаемый в Личном Кабинете Заказчика в Сервисе Flime.
  5. Размер указанного в Пункте 5.4.3 коэффициента применяется Подрядчиком автоматически к суммам Вознаграждения. Указанный коэффициент может изменяться Подрядчиком в одностороннем порядке один раз в одном Отчётном Периоде в зависимости от следующих обстоятельств:
    1. активности использования Заказчиком Сервиса Flime в предшествующем Отчётном Периоде;
    2. количества созданных и принятых Заказчиком в предшествующем Отчётном Периоде Заданий на выполнение Работ и/или оказание Услуг;
    3. суммарного размера Вознаграждения Подрядчика, выплаченного Подрядчику за выполнение Работ и/или оказание Услуг в предшествующем Отчётном Периоде;
    4. иных факторов, связанных с использованием Заказчиком Сервиса Flime.
  6. В случаях необходимости использования материалов Заказчика и/или Подрядчика и/или Субподрядчика для выполнения Работ и/или оказания Услуг по соответствующему Заданию, Вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ и/или оказание Услуг по настоящему Договору- Оферте не включает стоимость таких материалов, а также, в случаях, когда это применимо, не включает стоимость доставки материалов Заказчика от Заказчика к соответствующему Субподрядчику.
  7. Все платежи Вознаграждения по настоящему Договору должны осуществляться Заказчиком в валюте, выбранной Заказчиком при регистрации Личного Кабинета Заказчика в Сервисе Flime.
  8. В случаях, когда это применимо, на Вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ и оказание Услуг по настоящему Договору начисляется НДС.

6. Использование Сервиса Flime Заказчиком

  1. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что Заказчик вправе использовать Сервис Flime только для следующих целей:
    1. регистрации Личного Кабинета Заказчика;
    2. создания Заданий и Проектов;
    3. загрузки Результатов выполненных Работ для целей их приёмки, приёмки оказанных Услуг и выполненных Работ по Заданиям, и коммуникации с Субподрядчиками;
    4. иного использования Сервиса Flime в соответствии с Условиями Использования, включёнными в настоящий Договор-Оферту посредством ссылки.
  2. Любое использование Заказчиком Сервиса Flime, не оговоренное явным образом в настоящем Разделе Договора-Оферты, прямо запрещено.
  3. Заказчику запрещено пытаться вмешиваться любым образом в работу Сервиса Flime. Нарушение указанного Пункта будет являться существенным нарушением Заказчиком условий настоящего Договора-Оферты.

7. Права и обязанности Сторон

  1. Подрядчик обязан:
    1. предоставить Заказчику возможность регистрации Личного Кабинета в Сервисе Flime;
    2. предоставить Заказчику возможность создания Заданий и Проектов посредством Личного Кабинета;
    3. предоставить Заказчику возможность приёмки оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результатов выполненных Работ посредством Личного Кабинета;
    4. передать Заказчику Результаты по процедуре, установленной Разделом 2 настоящего Договора- Оферты;
    5. качественно и надлежащим образом выполнять Работы и оказывать Услуги.
  2. Подрядчик вправе:
    1. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор-Оферту в соответствии с Разделом 11 Договора.
  3. Заказчик обязан:
    1. принять оказанные Услуги и/или выполненные Работы и Результаты выполненных Работ;
    2. выплачивать Подрядчику Вознаграждение за оказанные Услуги и/или выполненные Работы и Результаты выполненных Работ;
    3. соблюдать требования, установленные Связанными Документами, как они определены в настоящем Договоре-Оферте, а также положения и условия таких Связанных Документов;
    4. соблюдать требования к использованию Сервиса Flime, установленные настоящим Договором- Офертой.
  4. Заказчик вправе:
    1. требовать от Подрядчика либо от Субподрядчиков, в зависимости от того, что применимо, своевременного, должного, надлежащего и качественного выполнения Работ и оказания Услуг в рамках Заданий;
    2. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор-Оферту в соответствии с Разделом 11 Договора.

8. Ограничение ответственности и страхование ответственности Подрядчика

  1. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что до момента принятия Заказчиком оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результатов выполненных Работ по соответствующему Заданию, ответственность Подрядчика по такому Заданию ограничивается исключительно суммой прямого реального ущерба, причинённого Заказчику при исполнении настоящего Договора-Оферты Подрядчиком. Вне зависимости от вышеуказанного, совокупный размер ответственности Подрядчика по каждому Заданию ограничен суммой авансового платежа, внесённого Заказчиком в качестве Вознаграждения Подрядчика за выполнение Работ и/или оказание Услуг по такому Заданию. Во избежание сомнений, Подрядчик ни при каких условиях не несёт ответственности за убытки любого рода, которые не являются прямым следствием соответствующего нарушения (действия или бездействия), но следуют из последствия или результата такого действия или бездействия (косвенные убытки), так же, как и за упущенную выгоду, которую Заказчик получил бы при обычных случаях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, включая предполагаемые потери дохода (упущенную выгоду).
  2. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что после приёмки Заказчиком Услуг, Работ и Результатов выполненных Работ в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора-Оферты, Заказчик:
    1. освобождает Подрядчика от любой и всей ответственности, судебных исков, предъявления претензий и любых и всех аналогичных юридических санкций против Подрядчика, которые могут вытекать из Услуг, Работ и Результатов выполненных Работ или быть прямо или косвенно связаны с ними, включая случаи выявления обстоятельств, о которых Заказчик объективно не мог знать в момент приёмки;
    2. будет предъявлять требования, связанные с выполнением Работ и оказанием Услуг Субподрядчиками, непосредственно Субподрядчикам, с возможностью привлечения Подрядчика в качестве третьего лица.
  3. Если в соответствии с императивными нормами применимого законодательства Заказчик может предъявить какие-либо требования к Подрядчику после приёмки Заказчиком Услуг и/или Работ и Результатов выполненных Работ, то:
    1. такие требования должны быть предъявлены Заказчиком в письменной форме в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента приёмки Заказчиком оказанных Услуг и/или выполненных Работ и Результата выполненных Работ; и
    2. максимальная и общая сумма ответственности и любой компенсации Подрядчика по любому Заданию будет ограничена суммой в размере авансового платежа, внесённого Заказчиком по соответствующему Заданию.
  4. Если после приёмки Заказчиком Услуг и/или Работ и Результатов выполненных Работ у Заказчика возникнут претензии относительно скрытых недостатков, качества или иных параметров Работ и их Результатов и/или Услуг, выполненных и/или оказанных Субподрядчиками, то Заказчик обязуется урегулировать все такие претензии напрямую с соответствующими Субподрядчиками, самостоятельно и за свой счёт, с возможностью привлечения Подрядчика в качестве третьего лица.
  5. В случаях, когда у Подрядчика существует возможность обеспечить страхование ответственности Подрядчика перед Заказчиком в отношении выполнения отдельных видов Работ и/или оказания отдельных категорий Услуг (в том числе, по соответствующему Заданию либо Проекту), Стороны могут согласовать в письменной форме существенные условия такого страхования ответственности Подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь этим, срок действия страхования, сумму страхового покрытия, страховую компанию, существенные условия договора страхования и иные существенные условия страхования ответственности Подрядчика. В случае достижения Сторонами договорённости, Подрядчик обеспечит подписание договора страхования с выбранной страховой компанией и осуществит такое страхование своей ответственности за счёт Заказчика. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что любые и все расходы по договору страхования, включая, но не ограничиваясь этим, страховые взносы и любые иные необходимые платежи, производятся только за счёт Заказчика, не входят в сумму Вознаграждения Подрядчика за выполнение Работ и оказание Услуг по настоящему Договору-Оферте, и что Подрядчик не обязан уплачивать такие расходы за свой счёт. При этом, в случае неуплаты Заказчиком либо отказа Заказчика от уплаты страховых взносов и иных необходимых платежей по договору страхования, Подрядчик вправе расторгнуть договор страхования в любой момент времени по своему усмотрению с уведомлением Заказчика о таком расторжении, и Подрядчик не будет нести перед Заказчиком никакой ответственности за такое расторжение договора страхования.

9. Юридические документы, связанные с Договором-Офертой. Приоритет положений

  1. Одновременно с принятием условий настоящего Договора-Оферты и регистрацией Личного Кабинета в Сервисе Flime Заказчик обязан принять условия следующих документов, связанных с настоящим Договором-Офертой, регулирующих отдельные вопросы использования Сервиса Flime и включённых в Договор-Оферту ссылкой в настоящем Разделе 9 (совместно, "Связанные Документы"):
    1. Договор Оферту Сервиса Flime, доступную по адресу: https://flime.com/offer-agreement-customer-ru.html
  2. Принимая условия настоящего Договора-Оферты и регистрируя Личный Кабинет в Сервисе Flime, Заказчик подтверждает, что он соглашается быть юридически связан условиями, в том числе, Связанных Документов.
  3. Заказчик явным образом соглашается, что Связанные Документы могут устанавливать иную ответственность за нарушение их положений, и обязуется соблюдать условия таких Связанных Документов в течение всего срока действия настоящего Договора-Оферты и/или сроков действия всех таких Связанных Документов, в зависимости от того, какой срок действия является наиболее длительным.
  4. Принимая условия настоящего Договора- Оферты, Заказчик явным образом соглашается, что положения настоящего Договора-Оферты и Связанных Документов имеют юридический приоритет над любыми юридическими документами и договорённостями (как явными, так и подразумеваемыми, вне зависимости от формы их выражения), могущими иметь прямое или косвенное отношение к взаимоотношениям Сторон, в том числе, но не ограничиваясь этим, другим соглашениям Сторон.

10. Электронная Подпись Заказчика

  1. Составляющие Электронную Подпись Заказчика логин (имя доступа) и пароль (код доступа) Заказчик создаёт самостоятельно при регистрации Личного Кабинета в Сервисе Flime. Стороны явным образом соглашаются, что Электронная Подпись Заказчика, как она определена в настоящем Договоре-Оферте, является юридическим эквивалентом собственноручной подписи Заказчика.
  2. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик соглашается, что Заказчик самостоятельно несёт ответственность за сохранность и неразглашение своей Электронной Подписи и предотвращение неразрешённого доступа к Сервису Flime с использованием Электронной Подписи Заказчика третьими лицами. Заказчику запрещается раскрывать свою Электронную Подпись каким-либо лицам, прямо не уполномоченным действовать от имени Заказчика.
  3. При осуществлении доступа к Сервису Flime с использованием Электронной Подписи Заказчика Подрядчик будет обоснованно полагать, что доступ осуществляется непосредственно Заказчиком либо лицом, уполномоченным Заказчиком на совершение юридически значимых действий от имени Заказчика. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик соглашается, что Подрядчик не будет нести какой-либо ответственности при осуществлении доступа к или использовании Сервиса Flime с использованием Электронной Подписи Заказчика каким-либо третьим лицом, не уполномоченным Заказчиком на осуществление указанных действий, и Заказчик прямо отказывается от предъявления Подрядчику любых претензий в отношении подобных действий третьих лиц.

11. Срок действия, действие и прекращение действия Договора-Оферты

  1. Настоящий Договор-Оферта вступает в силу в момент принятия Заказчиком положений и условий настоящего публичного Договора-Оферты путём активации чекбокса “С условиями Договора-Оферты ознакомлен и согласен” и действует в течение 3 (Трёх) лет, либо до момента его расторжения одной из Сторон, либо обеими Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора-Оферты, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.
  2. Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Договор- Оферту до момента окончания срока его действия, действие настоящего Договора-Оферты будет автоматически продлено на срок в 3 (Три) последующих года и в дальнейшем будет продлеваться на срок в 3 (Три) последующих года по истечении каждого предыдущего 3х-летнего периода, если Договор-Оферта не будет расторгнут Сторонами в соответствии с настоящим Разделом Договора- Оферты.
  3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор-Оферту путём заключения дополнительного соглашения о расторжении к настоящему Договору-Оферте.
  4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор-Оферту в одностороннем внесудебном порядке до окончания срока его действия, направив письменное уведомление о расторжении другой Стороне заказным письмом с уведомлением либо курьерской службой не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора-Оферты расторгающей Стороной.
  5. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик подтверждает, что Подрядчик вправе, при любом изменении законодательных норм, которое делает невозможным предоставление услуг Сервиса Flime без нарушения применимого права, либо при нарушении Заказчиком или его представителями Условий Использования Сервиса Flime и/или Политики Конфиденциальности и/или условий настоящего Договора-Оферты, немедленно, по единоличному усмотрению Подрядчика, и без предварительного уведомления Заказчика, в одностороннем внесудебном порядке прекратить доступ и возможность использования Сервиса Flime Заказчиком, а также незамедлительно расторгнуть настоящий Договор- Оферту, направив письменное уведомление о расторжении Заказчику.
  6. При расторжении настоящего Договора-Оферты по любой причине и любой из Сторон Подрядчик направляет Заказчику Акт за соответствующий Отчётный Период и возвращает Заказчику неизрасходованную часть авансового платежа. Направление Акта и возврат авансового платежа осуществляется Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания Отчётного Периода, в котором произошло расторжение настоящего Договора-Оферты.
  7. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик соглашается, что Подрядчик не обязан и не будет компенсировать Заказчику любые убытки, вытекающие из расторжения настоящего Договора- Оферты любой Стороной по любой причине, либо из прекращения предоставления Заказчику доступа к и возможности использования Сервиса Flime.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

  1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору-Оферте в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора-Оферты, то есть, таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент принятия Заказчиком условий настоящего Договора-Оферты, и не могут быть предотвращены разумными средствами при их наступлении.
  2. К обстоятельствам, указанным в настоящем Разделе 12 относятся: война и военные действия, противоправные действия третьих лиц, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия, а также принятия органами власти актов, прямо или косвенно затрагивающих предмет настоящего Договора-Оферты и возможность его исполнения любой из Сторон.
  3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если такая Сторона не сообщит другой Стороне о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства.
  4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом 12 Договора-Оферты, при условии соблюдения требований Пункта 12.3 настоящего Договора-Оферты, продлевает срок исполнения Стороной, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы, договорных обязательств по настоящему Договору-Оферте на период, равный сроку действия наступившего обстоятельства плюс разумному сроку для надлежащего исполнения договорных обязательств соответствующей Стороной.
  5. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящим Разделом, длятся более 2 (Двух) месяцев, Стороны совместно определяют свои дальнейшие взаимоотношения по настоящему Договору-Оферте.

13. Применимое право. Порядок разрешения споров

  1. Настоящий Договор-Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Кипр без применения прецедентного права и коллизионных норм.
  2. Стороны обязуются принимать разумные меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, либо претензии, возникающие в процессе исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору- Оферте, были урегулированы путем переговоров между Сторонами.
  3. В случае получения претензии от другой Стороны, Сторона, получатель претензии, обязана рассмотреть претензию и представить другой Стороне предложения по урегулированию претензии с указанием сроков урегулирования посредством Личного Кабинета либо по электронной почте в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии.
  4. Если Сторонам не удастся прийти к согласию в ходе переговоров, все неразрешённые споры, разногласия или претензии, возникающие из или в связи с настоящим Договором-Офертой либо его нарушением, расторжением или недействительностью, подлежат окончательному разрешению путём арбитражного разбирательства в соответствии с Правилами Ускоренной Арбитражной Процедуры Арбитражного Института Торговой Палаты г. Стокгольм. Местом проведения арбитражного разбирательства будет являться г. Стокгольм, Швеция. Языком арбитражного разбирательства будет английский язык.

14. Общие положения

  1. Flime оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке условия настоящего Договора- Оферты в любой момент времени. Заказчик будет уведомлен о таких изменениях посредством Личного Кабинета Заказчика в Сервисе Flime в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента внесения таких изменений в настоящий Договор- Оферту. Если Заказчик продолжает создавать Задания на выполнение Работ и оказание Услуг по настоящему Договору-Оферте посредством и с помощью Личного Кабинета Заказчика в Сервисе Flime после внесения изменений в настоящий Договор-Оферту, будет считаться, что Заказчик принял условия наиболее поздней версии настоящего Договора-Оферты. Если Заказчик не согласен с изменениями, внесёнными в Договор-Оферту, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор-Оферту путём направления Flime запроса на расторжение Договора-Оферты и удаление Личного Кабинета в Сервисе Flime.
  2. Если какое-либо положение настоящего Договора-Оферты будет признано ничтожным, незаконным или иным образом не имеющим силы, такое положение, насколько это возможно, считается отделённым от настоящего Договора-Оферты, а остальные положения продолжают применяться, как если бы такое отделённое положение было прямо исключено из Договора-Оферты.
  3. Заказчик не вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика полностью или частично уступать свои права и обязанности по настоящему Договору-Оферте третьим лицам. Подрядчик вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору-Оферте любому третьему лицу, в том числе, для целей разрешения вопросов по Работам и Услугам, выполненным и оказанным Заказчику по настоящему Договору-Оферте, и разрешения вопросов взаимоотношений Подрядчика с Субподрядчиками.
  4. Заказчик не вправе вступать с третьими лицами в любые договоры, которые затрагивают права и интересы Подрядчика. Любое соглашение между Заказчиком и любым лицом, вне зависимости от даты его заключения, которое противоречит или не соответствует настоящему Договору-Оферте, не имеет законную силу в отношении Подрядчика.
  5. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик соглашается, что отношения Сторон по настоящему Договору-Оферте не являются, не могут являться и ни при каких обстоятельствах не будут рассматриваться, как устанавливающие либо предполагающие существование любых иных отношений между Сторонами, в частности, отношений агентирования, партнерства или создания совместного предприятия. Заказчик дополнительно соглашается, что отношения Сторон по настоящему Договору- Оферте не являются отношениями поручительства между доверителем и поверенным, и что отношения между Подрядчиком и Субподрядчиками, которых Подрядчик может привлекать для выполнения Работ и оказания Услуг по настоящему Договору-Оферте, не являются и не могут рассматриваться в качестве отношений между поверенным и исполнителями поручений доверителя.
  6. Принимая условия настоящего Договора-Оферты, Заказчик соглашается, что приведённый в Приложении 1 к Договору-Оферте перечень Работ и Услуг может изменяться Подрядчиком в одностороннем порядке без предварительного уведомления Заказчика, путём доведения обновлённого перечня Работ и Услуг до сведения Заказчика посредством Личного Кабинета Заказчика. При этом, Подрядчик не изменит уровень качества выполнения Работ и оказания Услуг по текущим и оплаченным Заданиям. Стороны соглашаются, что обновлённая версия перечня Работ и Услуг вступает в силу непосредственно в момент её доведения до сведения Заказчика посредством Личного Кабинета.

15. Контактная информация и банковские реквизиты

  1. Комментарии или вопросы относительно настоящего Договора-Оферты Заказчик может направлять по следующим адресам:

    Почтой / Курьерской службой: Нидерланды, Амстердам, 1018TX, ул. Рейнспурпляйн 10

    Электронной почтой: office@flime.com

  2. Банковские реквизиты Flime:
    Получатель: Компания "Флайм Б.В."
    Наименование банка: Револют
    Расчётный счёт: GB44REVO00996950668576 
    SWIFT: REVOGB2L 

Скачать перечень услуг